Installer avec Codex ou Claude Copiez ce prompt, collez-le dans Codex, Claude ou un autre assistant, puis laissez-le vérifier la page du skill et l'installer pour vous.
Une commande directe contourne le prompt de vérification. Examinez la source avant de l'exécuter.
Bauablauf-Störung — Behinderungsanzeige und Mehrkostenforderung
Mandantenfragen beim Kaltstart
Welcher Vertragstyp — VOB/B oder BGB-Werkvertrag? VOB/B-Geltung wirksam vereinbart (Übergabe als Ganzes bei Nicht-Unternehmern)?
Welche konkrete Bauablaufstörung — fehlende Planlieferung, hindernde Vorgewerke, Witterung, Anordnung Auftraggeber, Mängel in Vorleistungen, behördliche Verzögerungen?
Wurde Behinderung schriftlich angezeigt (§ 6 Abs. 1 VOB/B oder analog § 642 BGB)? Ohne Anzeige Wegfall des Mehrkostenanspruchs (§ 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)?
Welche Mehrkosten sind entstanden — Stillstand, Personalvorhaltung, Geräte, Baustelleneinrichtung, Beschleunigung? Liegen Kalkulationsunterlagen vor?
Welche Bauzeitverlängerung wird verlangt und ist sie schon angemeldet, baubegleitend dokumentiert?
Liegt ein Bauablaufplan (SOLL-Bauablauf) mit Balkenplan oder Netzplan vor? Kritischer Pfad bestimmbar?
Wer ist für die Behinderung verantwortlich — Auftraggeber, Architekt, Vorgewerk, Behörde, höhere Gewalt?
Besteht Verschulden des Auftraggebers (§ 6 Abs. 6 VOB/B-Schadensersatz) oder nur Annahmeverzug ohne Verschulden (§ 642 BGB-Entschädigung)?
Was will der Mandant wirklich erreichen? (Nicht: was steht im Standardweg, sondern: welches Ergebnis ist fuer den Mandanten persoenlich/wirtschaftlich das beste? Manchmal ist der schnellere Vergleich besser als der formal "richtige" Weg.)
Rechtsgrundlagen
Norm
Inhalt
§ 6 Abs. 1 VOB/B
Behinderungsanzeige — schriftlich, unverzüglich; Voraussetzung für Bauzeitverlängerung und Mehrvergütung
§ 6 Abs. 2 VOB/B
Bauzeitverlängerung — um Dauer der Behinderung plus Wartezeit plus Wiederanlaufzeit
§ 6 Abs. 6 VOB/B
Schadensersatz bei Verschulden Auftraggeber — nachweisliche Schäden inkl. entgangener Gewinn
§ 642 BGB
Annahmeverzug Besteller — kein Verschulden erforderlich; angemessene Entschädigung
§ 643 BGB
Kündigung bei Unterlassen der Mitwirkung nach Nachfrist
§ 1 Abs. 3 VOB/B
Änderungsanordnung des Auftraggebers — Pflicht zur Ausführung
§ 2 Abs. 5 VOB/B
Mehrvergütung bei Bauentwurfsänderung — Kalkulation aus Ursprungsangebot
§ 2 Abs. 6 VOB/B
Vergütung nicht beauftragter Leistungen
§ 650b BGB
Anordnungsrecht Besteller (BGB-Bauvertrag) seit 2018
Schadensschätzung — erleichterte Schätzung wenn Grundlage vorhanden
Leitentscheidungen (Stand 05/2026)
Stehende BGH-Linien zur Bauablaufstoerung (Aktenzeichen vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de verifizieren):
BGH VII. Zivilsenat: § 6 Abs. 6 VOB/B — Mehrkostenanspruch setzt Verschulden des Auftraggebers voraus; Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B als Anspruchsvoraussetzung; konkrete Substantiierungspflicht (Ursache, Beginn, Dauer, Kausalitaet)
BGH zu § 642 BGB — Annahmeverzugsentschaedigung unabhaengig von Verschulden; Voraussetzung: Mitwirkungspflichtverletzung Besteller (BGH 24.01.2013 VII ZR 224/12, dejure.org/2013,1063 — verifiziert)
BGH zur VOB/B § 2 Abs. 5 Mehrverguetung: Tendenz zur Berechnung anhand der tatsaechlich erforderlichen Kosten zuzueglich angemessener Zuschlaege (Aufgabe der reinen urkalkulatorischen Preisfortschreibung) — Eckentscheidung BGH 08.08.2019 (VII ZR-Senat); konkretes Aktenzeichen vor Ausgabe ueber bundesgerichtshof.de verifizieren
Konkretisierung der Substantiierungsanforderungen bei Bauzeitverlaengerungs- und Mehrkostenansprueechen — laufende Senatsrechtsprechung; vor Ausgabe per dejure.org pruefen
Prüfschema — Mehrkostenanspruch bei Bauablaufstörung
Vorab: Der untenstehende Workflow ist die typische Standardlinie. Wenn die Mandantenlage abweicht (siehe "Strategische Optionen" oben), sind die Schritte entsprechend zu verkuerzen, umzustellen oder durch ein anderes Skill zu ersetzen — der Workflow ist Leitfaden, nicht Pflichtprogramm.
Neutral (Bauzeitverlängerung, kein Schadensersatz)
Ursache
Norm
Anspruch
Ungewöhnliche Witterung
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B
Nur Bauzeitverlängerung, kein Mehrkostenanspruch
Höhere Gewalt
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B
Nur Bauzeitverlängerung
Der BGH (VII. Zivilsenat) verlangt in staendiger Senatsrechtsprechung Substantiierung bei Bauzeitverlaengerungs- und Mehrkostenansprueechen. Konkrete Aktenzeichen vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de verifizieren.
Der BGH verlangt für Mehrkostenansprüche bei Bauablaufstörungen:
1. Ursprünglicher Bauablaufplan (SOLL)
Balkenplan oder Netzplan mit konkreten Ausführungszeiten je Gewerk
Kritischer Pfad erkennbar
Vor Baubeginn oder kurz nach Auftragserteilung erstellt
Nachweis: Welche Behinderung hat welche Verzögerung verursacht?
Einfluss auf kritischen Pfad nachgewiesen?
4. Kausalität der Störung
Nicht jede Störung führt zu Bauzeitverlängerung (nur kritischer Pfad)
Parallele Störungen: Gesamtwirkung zu bewerten
Praxis-Hinweis: Ohne qualifiziertes SV-Gutachten bei komplexen Bauablaufstörungen kaum gerichtlich durchsetzbar. Baurechts-SV frühzeitig einschalten.
Mehrkostenkalkulation (Schema)
MEHRKOSTENKALKULATION — Bauablaufstörung
Störungszeitraum: [Datum von] bis [Datum bis]
Behinderungsursache: [Beschreibung]
Betroffenes Gewerk: [Bezeichnung]
A. STILLSTANDSKOSTEN PERSONAL
[X] Facharbeiter × [Y] Tage × EUR [Z] Tagessatz = EUR [Summe]
[X] Geräteführer × [Y] Tage × EUR [Z] Tagessatz = EUR [Summe]
Vorarbeiter [X] × [Y] × EUR [Z] = EUR [Summe]
GESAMT PERSONAL: EUR [A]
B. VORHALTEKOSTEN GERÄTE
Gerät 1 [Beschreibung]: [X] Tage × EUR [Tagesmiete/AfA] = EUR [Summe]
Gerät 2 [Beschreibung]: [X] Tage × EUR [Tagesmiete/AfA] = EUR [Summe]
GESAMT GERÄTE: EUR [B]
C. BAUSTELLENEINRICHTUNG-MEHRVORHALTUNG
[Kran/Containeranlage/Zäune]: [X] Tage × EUR [Y] = EUR [Summe]
GESAMT BE: EUR [C]
D. MATERIALPREISINDEXIERUNG
Anwendbar wenn Verzögerung > 6 Monate
Preisindex [Quelle: Statistisches Bundesamt/Baupreisindex]
Delta: [X] % × Materialkostenbasis EUR [Y] = EUR [Summe]
GESAMT MATERIAL: EUR [D]
E. ALLGEMEINE GESCHÄFTSKOSTEN (AGK)
Prozentsatz aus Ursprungsangebot: [X] %
Basis A+B+C+D: EUR [Y] × [X]% = EUR [Summe]
F. WAGNIS UND GEWINN (nur bei § 6 Abs. 6 VOB/B-Verschulden)
[X]% aus Ursprungsangebot × Basis EUR [Y] = EUR [Summe]
G. BAULEITUNGS-MEHRKOSTEN
Polier/Bauleiter: [X] Tage × EUR [Tagessatz] = EUR [Summe]
GESAMTMEHRKOSTEN NETTO: EUR [Summe A+B+C+D+E+F+G]
USt 19%: EUR [Summe]
GESAMTMEHRKOSTEN BRUTTO: EUR [Summe]
Bauzeitverlängerung: [Anzahl] Werktage
Angepasster Fertigstellungstermin: [Datum]
Strategische Optionen (vor dem Template entscheiden)
Bevor das Template eins-zu-eins gefuellt wird, ist zu pruefen welche Variante zur Mandantenkonstellation passt. Das Template ist eine moegliche Form — nicht die einzige.
Konstellation
Empfohlener Weg
Standard — Bauablaufstoerung und Mehrkostenanspruch geltend machen
Behinderungsanzeige und Mehrkostenforderung nach Bausteinen unten
Variante A — Stoerung durch Auftragnehmer selbst verursacht
Kein Mehrkostensanspruch; defensiv argumentieren
Variante B — Auftraggeber teilweise mitverantwortlich
Mitverschuldens-Quote bestimmen; Vergleich auf halber Strecke
Variante C — laufendes Bauvorhaben mit weiteren Stoerungen
Wenn die Mandantenkonstellation nicht ins Standardschema passt, ist das Template anzupassen oder durch ein anderes Skill abzuloesen — nicht das Mandat in das Schema zu pressen.
Schriftsatz-Bausteine
Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B
An die [Auftraggeberin / Bauleitung]
Bauvorhaben [Objekt] Vertragsnummer [Nr.]
Behinderungsanzeige gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B
[Ort], [Datum]
Sehr geehrte Damen und Herren,
namens und in Vollmacht der Firma [Auftragnehmer] zeigen wir
hiermit folgende Behinderung der Bauausführung an:
I. Sachverhalt der Behinderung
Beginn der Behinderung: [Datum, Uhrzeit]
Ursache: [konkrete Beschreibung —
z.B.: Ausführungsplan Pos. [Nr.]
wurde trotz Anforderung vom [Datum]
nicht geliefert / Vorgewerk [Gewerk]
ist am [Datum] nicht abgeschlossen /
Anordnung des AG vom [Datum]]
Verantwortlicher: [Auftraggeber / Architekt / Vorgewerk]
Auswirkung: [Gewerk] kann nicht ausgeführt werden.
II. Folgen der Behinderung
1. Bauzeitverlängerung voraussichtlich [Anzahl] Werktage (§ 6 Abs. 2 VOB/B)
2. Stillstandskosten Personal [Anzahl] Arbeitnehmer
3. Vorhaltekosten Geräte [Bezeichnung]
4. Ggf. Beschleunigungskosten nach Beseitigung der Behinderung
III. Anforderungen
Wir fordern Sie auf, die Behinderungsursache bis zum [Datum]
zu beseitigen und die Ausführungsplanung zu übermitteln.
Wir behalten uns ausdrücklich vor:
— Bauzeitverlängerung nach § 6 Abs. 2 VOB/B
— Mehrkostenforderung nach § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB
Das Nachtragsangebot zur Mehrkostenforderung wird gesondert
übermittelt.
Anlagen:
— Bautagebuchauszug vom [Datum]
— Bauablaufplan SOLL mit kritischem Pfad
— Schriftverkehr Planlieferungs-Anforderung vom [Datum]
Mehrkostenforderungsschreiben nach Beseitigung der Behinderung
An die [Auftraggeberin]
Bauvorhaben [Objekt]
Mehrkostenforderung gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Behinderungsanzeige vom [Datum] haben wir die Behinderung
der Bauausführung durch [Ursache] angezeigt.
Die Behinderung bestand vom [Datum von] bis [Datum bis]
([Anzahl] Werktage). Wir machen folgende Mehrkosten geltend:
Mehrkosten gemäß anliegender Kalkulation: EUR [Summe] netto
Umsatzsteuer 19 %: EUR [Summe]
Mehrkosten gesamt brutto: EUR [Summe]
Bauzeitverlängerung: [Anzahl] Werktage
Neuer Fertigstellungstermin: [Datum]
Wir fordern Sie auf, den Nettobetrag von EUR [Summe] bis
[Zahlungsziel, 21 Tage] auf unser Konto zu überweisen.
Nach Fristablauf werden wir gerichtliche Schritte einleiten.
Anlagen: Kalkulation, Bautagebücher, SOLL/IST-Vergleich
--- vor Versand klaeren ---
Welches Verhandlungsziel hat der Mandant? [Bestand / Abfindung / Reputation / Schnelle Loesung]
Welche Kompromisslinien sind absolut? [Mindestabfindung / Freistellung / Zeugnisformulierung]
Sind Anschlusswege erwuenscht? [Mediation / Direktgespraech / Settlement vor Klageerhebung]
Weitere BGH-VII.-Senat-Linien zur Bauablaufstoerung und VOB/B-Mehrverguetung vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de mit Aktenzeichen verifizieren
Ingenstau/Korbion, VOB-Kommentar, 22. Aufl.
Kapellmann/Schiffers, Vergütung und Bauablauf, 7. Aufl.
