Standardmäßig ist der Prompt ausgewählt, der zuerst die Quelle prüft. Sie können zu einem direkten Befehl wechseln oder eine lokale Kopie herunterladen.
Quelldateien prüfen
Lesen Sie SKILL.md und alle von SkillsMP angezeigten Begleitdateien, bevor Sie sich für eine Installation entscheiden.
Mit Codex oder Claude installieren Kopieren Sie diesen Prompt, fügen Sie ihn in Codex, Claude oder einen anderen Assistant ein und lassen Sie die Skill-Seite prüfen und installieren.
Ein direkter Befehl überspringt den Prüf-Prompt. Prüfen Sie die Quelle, bevor Sie ihn ausführen.
Bauablauf-Störung — Behinderungsanzeige und Mehrkostenforderung
Mandantenfragen beim Kaltstart
Welcher Vertragstyp — VOB/B oder BGB-Werkvertrag? VOB/B-Geltung wirksam vereinbart (Übergabe als Ganzes bei Nicht-Unternehmern)?
Welche konkrete Bauablaufstörung — fehlende Planlieferung, hindernde Vorgewerke, Witterung, Anordnung Auftraggeber, Mängel in Vorleistungen, behördliche Verzögerungen?
Wurde Behinderung schriftlich angezeigt (§ 6 Abs. 1 VOB/B oder analog § 642 BGB)? Ohne Anzeige Wegfall des Mehrkostenanspruchs (§ 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)?
Welche Mehrkosten sind entstanden — Stillstand, Personalvorhaltung, Geräte, Baustelleneinrichtung, Beschleunigung? Liegen Kalkulationsunterlagen vor?
Welche Bauzeitverlängerung wird verlangt und ist sie schon angemeldet, baubegleitend dokumentiert?
Liegt ein Bauablaufplan (SOLL-Bauablauf) mit Balkenplan oder Netzplan vor? Kritischer Pfad bestimmbar?
Wer ist für die Behinderung verantwortlich — Auftraggeber, Architekt, Vorgewerk, Behörde, höhere Gewalt?
Besteht Verschulden des Auftraggebers (§ 6 Abs. 6 VOB/B-Schadensersatz) oder nur Annahmeverzug ohne Verschulden (§ 642 BGB-Entschädigung)?
Was will der Mandant wirklich erreichen? (Nicht: was steht im Standardweg, sondern: welches Ergebnis ist fuer den Mandanten persoenlich/wirtschaftlich das beste? Manchmal ist der schnellere Vergleich besser als der formal "richtige" Weg.)
Rechtsgrundlagen
Norm
Inhalt
§ 6 Abs. 1 VOB/B
Behinderungsanzeige — schriftlich, unverzüglich; Voraussetzung für Bauzeitverlängerung und Mehrvergütung
§ 6 Abs. 2 VOB/B
Bauzeitverlängerung — um Dauer der Behinderung plus Wartezeit plus Wiederanlaufzeit
§ 6 Abs. 6 VOB/B
Schadensersatz bei Verschulden Auftraggeber — nachweisliche Schäden inkl. entgangener Gewinn
§ 642 BGB
Annahmeverzug Besteller — kein Verschulden erforderlich; angemessene Entschädigung
§ 643 BGB
Kündigung bei Unterlassen der Mitwirkung nach Nachfrist
§ 1 Abs. 3 VOB/B
Änderungsanordnung des Auftraggebers — Pflicht zur Ausführung
§ 2 Abs. 5 VOB/B
Mehrvergütung bei Bauentwurfsänderung — Kalkulation aus Ursprungsangebot
§ 2 Abs. 6 VOB/B
Vergütung nicht beauftragter Leistungen
§ 650b BGB
Anordnungsrecht Besteller (BGB-Bauvertrag) seit 2018
Schadensschätzung — erleichterte Schätzung wenn Grundlage vorhanden
Leitentscheidungen (Stand 05/2026)
Stehende BGH-Linien zur Bauablaufstoerung (Aktenzeichen vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de verifizieren):
BGH VII. Zivilsenat: § 6 Abs. 6 VOB/B — Mehrkostenanspruch setzt Verschulden des Auftraggebers voraus; Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B als Anspruchsvoraussetzung; konkrete Substantiierungspflicht (Ursache, Beginn, Dauer, Kausalitaet)
BGH zu § 642 BGB — Annahmeverzugsentschaedigung unabhaengig von Verschulden; Voraussetzung: Mitwirkungspflichtverletzung Besteller (BGH 24.01.2013 VII ZR 224/12, dejure.org/2013,1063 — verifiziert)
BGH zur VOB/B § 2 Abs. 5 Mehrverguetung: Tendenz zur Berechnung anhand der tatsaechlich erforderlichen Kosten zuzueglich angemessener Zuschlaege (Aufgabe der reinen urkalkulatorischen Preisfortschreibung) — Eckentscheidung BGH 08.08.2019 (VII ZR-Senat); konkretes Aktenzeichen vor Ausgabe ueber bundesgerichtshof.de verifizieren
Konkretisierung der Substantiierungsanforderungen bei Bauzeitverlaengerungs- und Mehrkostenansprueechen — laufende Senatsrechtsprechung; vor Ausgabe per dejure.org pruefen
Prüfschema — Mehrkostenanspruch bei Bauablaufstörung
Vorab: Der untenstehende Workflow ist die typische Standardlinie. Wenn die Mandantenlage abweicht (siehe "Strategische Optionen" oben), sind die Schritte entsprechend zu verkuerzen, umzustellen oder durch ein anderes Skill zu ersetzen — der Workflow ist Leitfaden, nicht Pflichtprogramm.
Neutral (Bauzeitverlängerung, kein Schadensersatz)
Ursache
Norm
Anspruch
Ungewöhnliche Witterung
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B
Nur Bauzeitverlängerung, kein Mehrkostenanspruch
Höhere Gewalt
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B
Nur Bauzeitverlängerung
Der BGH (VII. Zivilsenat) verlangt in staendiger Senatsrechtsprechung Substantiierung bei Bauzeitverlaengerungs- und Mehrkostenansprueechen. Konkrete Aktenzeichen vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de verifizieren.
Der BGH verlangt für Mehrkostenansprüche bei Bauablaufstörungen:
1. Ursprünglicher Bauablaufplan (SOLL)
Balkenplan oder Netzplan mit konkreten Ausführungszeiten je Gewerk
Kritischer Pfad erkennbar
Vor Baubeginn oder kurz nach Auftragserteilung erstellt
Nachweis: Welche Behinderung hat welche Verzögerung verursacht?
Einfluss auf kritischen Pfad nachgewiesen?
4. Kausalität der Störung
Nicht jede Störung führt zu Bauzeitverlängerung (nur kritischer Pfad)
Parallele Störungen: Gesamtwirkung zu bewerten
Praxis-Hinweis: Ohne qualifiziertes SV-Gutachten bei komplexen Bauablaufstörungen kaum gerichtlich durchsetzbar. Baurechts-SV frühzeitig einschalten.
Mehrkostenkalkulation (Schema)
MEHRKOSTENKALKULATION — Bauablaufstörung
Störungszeitraum: [Datum von] bis [Datum bis]
Behinderungsursache: [Beschreibung]
Betroffenes Gewerk: [Bezeichnung]
A. STILLSTANDSKOSTEN PERSONAL
[X] Facharbeiter × [Y] Tage × EUR [Z] Tagessatz = EUR [Summe]
[X] Geräteführer × [Y] Tage × EUR [Z] Tagessatz = EUR [Summe]
Vorarbeiter [X] × [Y] × EUR [Z] = EUR [Summe]
GESAMT PERSONAL: EUR [A]
B. VORHALTEKOSTEN GERÄTE
Gerät 1 [Beschreibung]: [X] Tage × EUR [Tagesmiete/AfA] = EUR [Summe]
Gerät 2 [Beschreibung]: [X] Tage × EUR [Tagesmiete/AfA] = EUR [Summe]
GESAMT GERÄTE: EUR [B]
C. BAUSTELLENEINRICHTUNG-MEHRVORHALTUNG
[Kran/Containeranlage/Zäune]: [X] Tage × EUR [Y] = EUR [Summe]
GESAMT BE: EUR [C]
D. MATERIALPREISINDEXIERUNG
Anwendbar wenn Verzögerung > 6 Monate
Preisindex [Quelle: Statistisches Bundesamt/Baupreisindex]
Delta: [X] % × Materialkostenbasis EUR [Y] = EUR [Summe]
GESAMT MATERIAL: EUR [D]
E. ALLGEMEINE GESCHÄFTSKOSTEN (AGK)
Prozentsatz aus Ursprungsangebot: [X] %
Basis A+B+C+D: EUR [Y] × [X]% = EUR [Summe]
F. WAGNIS UND GEWINN (nur bei § 6 Abs. 6 VOB/B-Verschulden)
[X]% aus Ursprungsangebot × Basis EUR [Y] = EUR [Summe]
G. BAULEITUNGS-MEHRKOSTEN
Polier/Bauleiter: [X] Tage × EUR [Tagessatz] = EUR [Summe]
GESAMTMEHRKOSTEN NETTO: EUR [Summe A+B+C+D+E+F+G]
USt 19%: EUR [Summe]
GESAMTMEHRKOSTEN BRUTTO: EUR [Summe]
Bauzeitverlängerung: [Anzahl] Werktage
Angepasster Fertigstellungstermin: [Datum]
Strategische Optionen (vor dem Template entscheiden)
Bevor das Template eins-zu-eins gefuellt wird, ist zu pruefen welche Variante zur Mandantenkonstellation passt. Das Template ist eine moegliche Form — nicht die einzige.
Konstellation
Empfohlener Weg
Standard — Bauablaufstoerung und Mehrkostenanspruch geltend machen
Behinderungsanzeige und Mehrkostenforderung nach Bausteinen unten
Variante A — Stoerung durch Auftragnehmer selbst verursacht
Kein Mehrkostensanspruch; defensiv argumentieren
Variante B — Auftraggeber teilweise mitverantwortlich
Mitverschuldens-Quote bestimmen; Vergleich auf halber Strecke
Variante C — laufendes Bauvorhaben mit weiteren Stoerungen
Wenn die Mandantenkonstellation nicht ins Standardschema passt, ist das Template anzupassen oder durch ein anderes Skill abzuloesen — nicht das Mandat in das Schema zu pressen.
Schriftsatz-Bausteine
Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B
An die [Auftraggeberin / Bauleitung]
Bauvorhaben [Objekt] Vertragsnummer [Nr.]
Behinderungsanzeige gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B
[Ort], [Datum]
Sehr geehrte Damen und Herren,
namens und in Vollmacht der Firma [Auftragnehmer] zeigen wir
hiermit folgende Behinderung der Bauausführung an:
I. Sachverhalt der Behinderung
Beginn der Behinderung: [Datum, Uhrzeit]
Ursache: [konkrete Beschreibung —
z.B.: Ausführungsplan Pos. [Nr.]
wurde trotz Anforderung vom [Datum]
nicht geliefert / Vorgewerk [Gewerk]
ist am [Datum] nicht abgeschlossen /
Anordnung des AG vom [Datum]]
Verantwortlicher: [Auftraggeber / Architekt / Vorgewerk]
Auswirkung: [Gewerk] kann nicht ausgeführt werden.
II. Folgen der Behinderung
1. Bauzeitverlängerung voraussichtlich [Anzahl] Werktage (§ 6 Abs. 2 VOB/B)
2. Stillstandskosten Personal [Anzahl] Arbeitnehmer
3. Vorhaltekosten Geräte [Bezeichnung]
4. Ggf. Beschleunigungskosten nach Beseitigung der Behinderung
III. Anforderungen
Wir fordern Sie auf, die Behinderungsursache bis zum [Datum]
zu beseitigen und die Ausführungsplanung zu übermitteln.
Wir behalten uns ausdrücklich vor:
— Bauzeitverlängerung nach § 6 Abs. 2 VOB/B
— Mehrkostenforderung nach § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB
Das Nachtragsangebot zur Mehrkostenforderung wird gesondert
übermittelt.
Anlagen:
— Bautagebuchauszug vom [Datum]
— Bauablaufplan SOLL mit kritischem Pfad
— Schriftverkehr Planlieferungs-Anforderung vom [Datum]
Mehrkostenforderungsschreiben nach Beseitigung der Behinderung
An die [Auftraggeberin]
Bauvorhaben [Objekt]
Mehrkostenforderung gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Behinderungsanzeige vom [Datum] haben wir die Behinderung
der Bauausführung durch [Ursache] angezeigt.
Die Behinderung bestand vom [Datum von] bis [Datum bis]
([Anzahl] Werktage). Wir machen folgende Mehrkosten geltend:
Mehrkosten gemäß anliegender Kalkulation: EUR [Summe] netto
Umsatzsteuer 19 %: EUR [Summe]
Mehrkosten gesamt brutto: EUR [Summe]
Bauzeitverlängerung: [Anzahl] Werktage
Neuer Fertigstellungstermin: [Datum]
Wir fordern Sie auf, den Nettobetrag von EUR [Summe] bis
[Zahlungsziel, 21 Tage] auf unser Konto zu überweisen.
Nach Fristablauf werden wir gerichtliche Schritte einleiten.
Anlagen: Kalkulation, Bautagebücher, SOLL/IST-Vergleich
--- vor Versand klaeren ---
Welches Verhandlungsziel hat der Mandant? [Bestand / Abfindung / Reputation / Schnelle Loesung]
Welche Kompromisslinien sind absolut? [Mindestabfindung / Freistellung / Zeugnisformulierung]
Sind Anschlusswege erwuenscht? [Mediation / Direktgespraech / Settlement vor Klageerhebung]
Weitere BGH-VII.-Senat-Linien zur Bauablaufstoerung und VOB/B-Mehrverguetung vor Ausgabe ueber dejure.org / bundesgerichtshof.de mit Aktenzeichen verifizieren
Ingenstau/Korbion, VOB-Kommentar, 22. Aufl.
Kapellmann/Schiffers, Vergütung und Bauablauf, 7. Aufl.
