Menu
建设工程合同审查。 审查建设工程总承包/分包合同：工程款支付节点、变更签证效力认定、优先受偿权行使期限、质保金返还条件。
The review-first prompt is selected by default. You can switch to a direct command or download a local copy.
Read SKILL.md and any companion files shown by SkillsMP before deciding whether to install.
Install with Codex or Claude Copy this prompt, paste it into Codex, Claude, or another assistant, and let it review the skill page and install it for you.
A direct command skips the review prompt. Inspect the source before running it.
npx skills add https://github.com/vivy-yi/Greater-China-Legal --skill construction-contract-reviewerThe command stays on one line. Scroll horizontally to inspect it before copying.
Prefer a local copy? Download the files currently available to SkillsMP.
刑事判决书生成——接收案件事实描述，调用8个原子能力，生成格式规范、论证严密的完整刑事判决书。 适用情形：用户要求"起草判决书"/"生成裁判文书"/"根据案卷写文书"。 核心流程：事实提取→概念理解→争议识别→法条检索→案例检索→演绎推理→格式适用→术语规范。 注意：本skill是刑事一审判决书专用模板，GCL不涉及实际司法文书输出，此skill仅作框架参考。
法律文书格式适用——起草格式规范的民事/刑事判决书，或识别文书类型并套用对应格式。 适用情形：起草判决书/生成裁判文书/写民事判决书/写刑事判决书。 核心：识别民事vs刑事→按七段式顺序起草→在需要处调用对应原子技能。 这是GCL各场景的文书输出层，与judgment-document-generation互补（后者专注刑事+8步流程，前者覆盖民刑+分段落格式规范）。
法律文书摘要——对判决书、裁定书、调解书、仲裁裁决书、行政处罚决定书进行结构化摘要。 适用情形：用户要求做摘要/提炼要点/生成裁判要旨/提取案件信息。 核心：六要素框架（案件信息+事实背景+争议焦点+法律依据+结论结果+说理过程），忠实原文，区分文书类型。 禁用：不得添加原文未载明的事实/观点/结论，不得出现主观评价性措辞。
Based on SOC occupation classification
Showing SKILL.md
| name | construction-contract-reviewer |
| description | 建设工程合同审查。 审查建设工程总承包/分包合同：工程款支付节点、变更签证效力认定、优先受偿权行使期限、质保金返还条件。 |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| upgrade_threshold | 涉及金融犯罪/刑事风险立即移交专业律师 |
| legal_frame | cn-mainland |
| trigger_phrases | ["房地产开发","建设工程","物业租赁","工程款","REITs","土地出让","预售"] |
| legal_sources | [{"name":"城市房地产管理法","effective_date":"2020-01-01"},{"name":"建设工程质量管理条例","effective_date":"2019-04-23"}] |
为发包人/总包人/分包人提供建设工程施工合同全要素审查，覆盖合同价款、付款节点、变更签证、工期延误、质量验收、优先受偿权及质保金等核心条款。
| 引用来源 | 用途 |
|---|---|
| [YD] 元典MCP | 《民法典》建设工程合同章、最高院建设工程司法解释（一）（2020） |
| [WKL] 裁判文书网 | 建设工程合同纠纷典型案例、优先受偿权行使期限案例 |
| [GOV] 政府平台 | 住建部示范文本（GF-2017-0201） |
| [model] 模型推理 | 合同风险分析（须核实） |
| 无效情形 | 法律后果 | 补救措施 |
|---|---|---|
| 承包人未取得建筑施工企业资质 | 合同无效，参照合同约定折价补偿 | 取得资质或联合有资质企业投标 |
| 超越资质等级的承包人 | 合同无效（竣工前取得资质可补正） | 竣工前取得相应资质 |
| 没有资质的实际施工人借用资质（挂靠） | 合同无效，发包人知情需承担连带责任 | 禁止挂靠，通过合法分包操作 |
| 建设工程必须招标而未招标/中标无效 | 合同无效 | 重新招标或补充招标程序 |
| 转包/违法分包 | 转包/分包合同无效，转包人/违法分包人受处罚 | 合规分包（主体工程不得分包） |
| 审查要点 | 风险提示 | 最佳实践 |
|---|---|---|
| 固定总价 | 工程范围变化导致结算争议 | 明确包干范围和签证调价机制 |
| 单价合同 | 工程量计量基准 | 明确清单计价规范（GB50500-2013） |
| 可调价合同 | 材料价格波动调价公式 | 设置调价触发条件（如波动超±5%） |
| 预付款 | 预付款保函（10%预付款须履约保函） | 约定预付款扣回方式和节点 |
| 进度款 | 节点认定争议 | 明确每节点的完成标准+验收确认 |
| 结算款 | 结算审价周期（发包人延迟审价） | 约定默认认可条款（28天内） |
| 质保金 | 保留3%合同总价，缺陷责任期最长2年 | 明确起算时点和返还条件 |
建设工程价款优先受偿权（核心保护机制）：
行使条件
├── 发包人未按约定支付工程价款（非因承包人原因）
├── 承包人催告发包人在合理期限内付款
├── 发包人逾期仍不支付
└── 行使期限：自发包人应当给付价款之日起18个月（2021年新解释）
优先受偿范围
├── 工作人员报酬/材料款（直接费用）
├── 工程款（利润部分一般不享有优先权，但实践中存在争议）
├── 垫资款（需有明确约定）
└── 注意：逾期付款利息/违约金不享有优先受偿权
| 延误原因 | 责任方 | 处理机制 |
|---|---|---|
| 发包人未提供施工条件 | 发包人 | 工期顺延+费用索赔 |
| 设计变更/工程量增加 | 发包人 | 工期顺延+工程款调整 |
| 发包人迟延付款 | 发包人 | 工期顺延+停止施工权利 |
| 不可抗力（疫情/灾害） | 双方分担 | 工期顺延+按公平原则分担费用 |
| 承包人组织管理不善 | 承包人 | 工期延误违约金 |
| 分包人/供应商原因 | 承包人 | 承包人向发包人承担连带责任 |
工期延误违约金审查重点：
Step 1: 合同基本信息审查
Step 2: 工程范围条款
Step 3: 价款与支付条款
Step 4: 变更签证条款
Step 5: 工期条款
Step 6: 质量与验收条款
Step 7: 索赔与争议解决
Step 8: 知识产权与保密
Step 9: 保险与担保
Step 10: 合同终止与清算
出现以下情形，将案件移交专业律师：
【升级咨询】
合同类型：[总承包/分包/设计/采购]
合同金额：[万元]
工程类别：[房建/市政/工业/其他]
争议焦点：[合同效力/工程款/工期/质量/其他]
已发函件：[催款函/索赔函/解除函等]
优先级：紧急/高/中